ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении запроса котировок 
	«17»  декабря  2009 г.
Наименование пункта	Текст пояснений	
Муниципальный заказчик 	Муниципальное медицинское учреждение «Городская больница №1»	
Место нахождения, почтовый адрес	601012, Владимирская область, г. Киржач, ул. Дзержинского, д. 1	
Телефон	(49237) 2-32-02, 2-37-55	
Адрес электронной почты	-	
Контактное лицо	Воронов Александр Андреевич - главный врач	
Официальный сайт в сети «Интернет»	www.kirzhach.da.ru.	
Источник финансирования заказа	Средства областного бюджета. Постановление Главы  Администрации Киржачского района от 23.11.2009г. №1459 «О распределении гранта, выделенного муниципальному образованию Киржачский район, занявшему 1-е место среди муниципальных районов Владимирской области по результатам оценки значений показателей достигнутого общего уровня эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района за отчетный 2008г.	
Форма котировочной заявки	Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок	
Предмет муниципального контракта  	Выполнение работ по ремонту кровли поликлиники согласно требованиям к предмету муниципального контракта  (Приложение № 2)	
Место выполнения работ	601012, Владимирская область, г. Киржач, ул. Дзержинского, д. 1	
Сроки (периоды)  выполнения работ	Декабрь  2009 г	
Сроки  и условия  оплаты   работ	Безналичный расчет, оплата в рублях РФ  по окончании работ, аванс – 30%, в течении 30 дней по формам № КС – 2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 « Справка о стоимости выполненных работ и затрат».	
Максимальная цена контракта	250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. с НДС.	
Место подачи котировочных заявок	Комитет по управлению муниципальным имуществом   администрации Киржачского района	
Адрес	601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 43	
Адрес электронной почты	e-mail: obedkovvs@kirzhach.su 	
Контактный телефон/факс	(49237) 2-34-74 / 2-01-19	
Контактное лицо	Объедков Владимир Сергеевич	
Срок  подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок	С «17» декабря  2009г. по «29» декабря  2009 г. до 10-00 часов по московскому времени	
Срок подписания муниципального контракта	Не ранее  чем через семь дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 	
Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и предоставление Вами котировочной заявки не накладывает на стороны какие-либо дополнительные обязательства.

Приложение №1
к извещению о проведении 
запроса котировок

На бланке организации
Дата, исходящий номер	В единую комиссию по размещению заказов на поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района, каб. № 43	

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

		              «___» _____________ 2009 г.

_____________________________________________________________________________________
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);  ФИО, паспортные данные место жительства (для физ. лица)
_____________________________________________________________________________________
банковские реквизиты участника размещения заказа
_____________________________________________________________________________________
ИНН налогоплательщика
_____________________________________________________________________________________номер контактного телефона и адрес электронной почты
в лице______________________________________________________________________________,
                                         указать должность, ФИО руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)

изучив Извещение о проведении запроса котировок от ___  _________________2009 года, подтверждает готовность заключить и исполнить муниципальный контракт с муниципальным заказчиком _____________________________________________________ на условиях, указанных в извещении о запросе котировок, и подтверждает намерение поставить в _________________________________________ следующие товары, работы, услуги:
                         указать наименование организации 

Наименование и характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: ______________________________________________

Цена товара, работы, услуги (с указанием сведений о включенных ( невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): ________________________________________________
С условиями доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в извещении о запросе котировок,  согласны.

Руководитель		________________________	
М.П.	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Главный бухгалтер		
________________________	
	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Приложение №2
к извещению о проведении 
запроса котировок

№
п/п	Наименование показателя
	Требуемое значение
	
1	2	3	
1.	Наименование работ,  код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Выполнение работ по ремонту кровли поликлиники согласно локальной сметы	
2.
	Объем  выполняемых работ 	В соответствии с локальной сметой на ремонт кровли поликлиники	
3. 	Требования к качеству выполняемых работ	Проведение работ по всему комплексу работ согласно сметной документации. Выполнение работ согласно действующей нормативно-технической базы(СНиП,СанПиН, ППБ01-03,МДС85-36.2004) 	
	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной документации, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Проведение работ по всему комплексу работ согласно сметной документации собственными силами подрядчика. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиП, .СанПиН.)Применение материалов разрешенных для использования в лечебных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам.	
4.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении указанных работ.	
5.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Сдача окончательного результата работы Подрядчиком и их приемка оформляется Актом о приемке выполненных работ.	
6.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ  требованиям заказчика. (указываются показатели в соответствии с  действующим законодательством)	Предоставление документов при заключении контракта:   
- лицензия на данные виды работ,
-смета,
-сертификаты удостоверяющие качество материалов используемых при проведении работ.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на Текущий ремонт шиферной кровли поликлиники	
Основание: Дефектная  ведомость	
Сметная стоимость:	250,000	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.471	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	41.172	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Е58-17-4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2		2	191.31	382.63	1 999.69	3 999.39	10.452	
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	24.39	48.78	7.800	380.48	81.870	3 993.62	10.496	
1. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кH (т)	маш.ч	0.63	1.26	1.70	2.14	4.58	5.77	2.694	
1. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.45	2.9						
		Накладные расходы				83%	315.80	83%	3 314.70		
		Сметная прибыль				65%	247.31	65%	2 595.85		
		Всего с НР и СП					945.74		9 909.95		
	
2.	Е58-1-3	Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2		2	255.09	510.19	2 513.26	5 026.51	9.852	
2. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	27.08	54.16	8.080	437.61	85.040	4 605.77	10.525	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.42	0.84	13.500	11.34	134.750	113.19	9.981	
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.42	0.84	86.40	72.58	500.89	420.75	5.797	
			(1)			13.50	11.34	134.75	113.19	9.981	
2. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.25	2.5						
		Накладные расходы				83%	372.63	83%	3 916.74		
		Сметная прибыль				65%	291.82	65%	3 067.32		
		Всего с НР и СП					1 174.64		12 010.57		
	
3.	Е58-1-1	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		2	159.96	319.93	1 495.66	2 991.33	9.35	
3. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	15.16	30.32	7.930	240.44	83.460	2 530.51	10.525	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.46	0.92	13.500	12.42	134.750	123.97	9.981	
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.46	0.92	86.40	79.49	500.89	460.82	5.797	
			(1)			13.50	12.42	134.75	123.97	9.981	
3. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.4	2.8						
		Накладные расходы				83%	209.87	83%	2 203.22		
		Сметная прибыль				65%	164.36	65%	1 725.41		
		Всего с НР и СП					694.16		6 919.96		
	
4.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  отлив ов,фартуков.	100 м		0.74	71.18	52.68	745.57	551.72	10.473	
4. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	9.1	6.734	7.800	52.53	81.870	551.31	10.496	
4. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кH (т)	маш.ч	0.12	0.0888	1.70	0.15	4.58	0.41	2.694	
4. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.12	0.0888						
		Накладные расходы				83%	43.60	83%	457.59		
		Сметная прибыль				65%	34.14	65%	358.35		
		Всего с НР и СП					130.42		1 367.66		
	
5.	Е10-01-002-1	Установка стропил	м3		1.82	2 192.67	3 990.65	10 833.61	19 717.18	4.941	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
5. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	27.7035	50.42037	8.300	418.49	87.460	4 409.77	10.537	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1875	0.34125	13.500	4.61	134.750	45.98	9.981	
5. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1875	0.34125	111.99	38.22	501.86	171.26	4.481	
			(1)			13.50	4.61	134.75	45.98	9.981	
5. 4.	х33-1601	Бензопилы	маш.ч	0.55	1.001	5.09	5.10	14.96	14.97	2.939	
5. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.275	0.5005	75.40	37.74	448.56	224.50	5.949	
			(1)								
5. 6.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.038	0.06916	6 400.66	442.67	20 353.84	1 407.67	3.18	
5. 7.	с101-0797	Kатанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00438	0.0079716	6 066.49	48.36	17 301.20	137.92	2.852	
5. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	3.38	6.1516	6.97	42.88	15.66	96.33	2.247	
5. 9.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.00196	0.0035672	16 540.00	59.00	19 378.69	69.13	1.172	
5. 10.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0072	0.013104	5 160.53	67.62	43 728.81	573.02	8.474	
5. 11.	с102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.16	0.2912	1 271.48	370.25	6 600.00	1 921.92	5.191	
5. 12.	с102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	0.06	0.1092	1 469.11	160.43	6 600.00	720.72	4.493	
5. 13.	с102-0059	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта	м3	0.83	1.5106	1 522.51	2 299.90	6 600.00	9 969.96	4.335	
		Накладные расходы				106.2%	449.33	106.2%	4 732.01		
		Сметная прибыль				53.55%	226.57	53.55%	2 386.05		
		Всего с НР и СП					4 666.55		26 835.24		
	
6.	Е58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2		2	3 409.59	6 819.17	20 680.49	41 360.97	6.065	
6. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	31.83	63.66	7.930	504.82	83.460	5 313.06	10.525	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.44	0.88	13.500	11.88	105.600	92.93	7.822	
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.44	0.88	20.00	17.60	153.05	134.68	7.652	
			(1)			13.50	11.88	105.60	92.93	7.822	
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.31	0.62	75.40	46.75	448.56	278.11	5.949	
			(1)								
6. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.009	0.018	5 160.53	92.89	43 728.81	787.12	8.474	
6. 6.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	2.64	5.28	1 166.12	6 157.11	6 600.00	34 848.00	5.66	
		Накладные расходы				83%	428.86	83%	4 486.97		
		Сметная прибыль				65%	335.86	65%	3 513.89		
		Всего с НР и СП					7 583.89		49 361.84		
	
7.	Е12-01-007-2	Устройство кровель из асбоцементных листов-7 или 8 волновых по готовой обрешетке	100 м2		2	3 968.80	7 937.60	22 470.91	44 941.82	5.662	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
7. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	55.0965	110.193	8.620	949.86	90.930	10 019.85	10.549	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.35	2.7	13.500	36.45	134.750	363.83	9.981	
7. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.8625	1.725	86.40	149.04	500.89	864.04	5.797	
			(1)			13.50	23.29	134.75	232.44	9.981	
7. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.4875	0.975	111.99	109.19	501.86	489.31	4.481	
			(1)			13.50	13.16	134.75	131.38	9.981	
7. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.7	1.4	75.40	105.56	448.56	627.98	5.949	
			(1)								
7. 6.	с101-0034	Листы асбестоцементные волнистые среднего профиля 40/150 толщиной 5.8 мм	м2	128	256	18.06	4 623.36	99.61	25 500.16	5.516	
7. 7.	с101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5х120 мм	т	0.008	0.016	10 181.05	162.90	48 489.96	775.84	4.763	
7. 8.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.00191	0.00382	6 180.64	23.61	43 728.81	167.04	7.075	
7. 9.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.005	0.01	6 400.66	64.01	20 353.84	203.54	3.18	
7. 10.	с101-0788	Поковки оцинкованные массой 2.825 кг	т	0.01	0.02	9 400.00	188.00	29 719.90	594.40	3.162	
7. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00567	0.01134	5 160.53	58.52	43 728.81	495.88	8.474	
7. 12.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.04	0.08	14 811.72	1 184.94	45 000.00	3 600.00	3.038	
7. 13.	с101-1976	Примеси волокнистых веществ	кг	0.4	0.8	25.01	20.01	68.14	54.51	2.725	
7. 14.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.08	0.16	438.74	70.20	3 721.28	595.40	8.482	
7. 15.	с101-0059	Детали к листам асбестоцементным среднего профиля, коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) KС-1 и KС-2	100 пар	0.1	0.2	492.05	98.41	2 769.26	553.85	5.628	
7. 16.	с101-2030	Прокладки толевые уплотнительные 20х20 мм	шт.	500	1000	0.13	130.00	0.40	400.00	3.077	
		Накладные расходы				108%	1 065.21	108%	11 214.37		
		Сметная прибыль				55.25%	544.94	55.25%	5 736.98		
		Всего с НР и СП					9 547.75		61 893.18		
	
8.	Е12-01-010-1	Устройство мелких покрытий ( фартуков,  отливов ,коньков) из  листовой оцинкованной стали	100 м2		0.74	9 686.48	7 168.00	38 048.03	28 155.54	3.928	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
8. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	129.6625	95.95025	8.530	818.46	89.800	8 616.33	10.528	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.25	0.185	13.500	2.50	134.750	24.93	9.981	
8. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.25	0.185	86.40	15.98	500.89	92.66	5.797	
			(1)			13.50	2.50	134.75	24.93	9.981	
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0875	0.06475	75.40	4.88	448.56	29.04	5.949	
			(1)								
8. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.004	0.00296	6 180.64	18.29	43 728.81	129.44	7.075	
8. 6.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.012	0.00888	7 071.80	62.80	34 579.24	307.06	4.89	
8. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.57	0.4218	14 811.72	6 247.58	45 000.00	18 981.00	3.038	
		Накладные расходы				108%	886.64	108%	9 332.56		
		Сметная прибыль				55.25%	453.58	55.25%	4 774.30		
		Всего с НР и СП					8 508.22		42 262.40		

9.	Х310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т		8.284	9.78	81.02	48.70	403.43	4.979	
9. 1.	Х40-0053	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.ч	0	0	124.92					
			(1)								
	
10.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		8.284	4.22	34.95	44.36	367.44	10.513	
10. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	4.788152	7.300	34.95	76.740	367.44	10.512	
		Накладные расходы				95%	33.20	95%	349.07		
		Сметная прибыль				50%	17.48	50%	183.72		
		Всего с НР и СП					85.63		900.23		

	ИТОГО ПО СМЕТЕ					27 296.82		147 515.33	5.404	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 805.15		40 007.23	10.514	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					2 316.05		24 341.89	10.51	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					33 418.02		211 864.45	6.34	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				18	6 015.24	18	38 135.60	6.34	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					39 433.26		250 000.00	6.34	

ПРОЕКТ
Муниципальный контракт №
на выполнение работ  для муниципальных нужд Киржачского района

г. Киржач							«__» ____________ ______ г.	

	
                       
в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем Заказчик, и ______________________________________________________________, в лице___________________________________ ______________________действующего на основании_______________________________   , именуемый в дальнейшем Подрядчик, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь ст. 763 - 768 ГК РФ, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд Киржачского района путем проведения запроса котировок – протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок N ______ от __________________ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ __________________________________в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
1.3. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются дополнительным соглашением.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________руб. с учетом НДС, который составляет ___%, или _______руб., и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.
2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение _____ рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы.
2.3. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере ___%.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (приложение к Контракту).
3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.
                   
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.
4.1.Подрядчик обязан:
4.1.1.Качественно   выполнять работы,   предусмотренные   п.   1.1. Контракта на основании действующих строительных, санитарных и других норм, в том числе и природоохранных и в рамках действующего законодательства Российской Федерации
4.1.2.Представлять Муниципальному заказчику акты сверки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, сметы, калькуляции.
4.1.3. Срок предоставления гарантии качества на выполненные по настоящему контракту Подрядчиком работы - _____. Объем предоставления гарантий качества- ____на весь объем работ.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1.  Заключать договоры с субподрядчиками с письменного согласия Заказчика.
4.2.2. Получать   от  Муниципального Заказчика  информацию, разъяснения и указания, касающиеся выполнения работ по настоящему контракту. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1.  Муниципальный Заказчик обязуется:
5.1.1 Своевременно оплачивать работы по настоящему Контракту.
5.1.2.Принять выполненные Подрядчиком   работы,    либо    предоставить мотивированный отказ от приёмки   выполненных   работ,   с   указанием недостатков и сроков их устранения, после осуществления приемки выполненных работ.
5.2.   Муниципальный Заказчик имеет право:
5.2.1.Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.
5.2.2.	 Контролировать использование средств, предусмотренных на выполнение работ, приобретение материалов;
5.2.3.	В случае   ненадлежащего   исполнения   Подрядчиком   своих обязательств по контракту отказаться от его исполнения, письменно предупредив Подрядчика не менее, чем за 2 недели и  уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части выполненной работы.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

6.1. Подрядчик гарантирует, что работы выполнены в  соответствии со строительными нормами и правилами. Подрядчик несет ответственность  за недостатки (дефекты), обнаруженные  в пределах гарантийного срока.
6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты в выполненной работе, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным Заказчиком сроки.
Для участия в составлении акта, фиксирования дефектов, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального Заказчика. Гарантийный  срок в этом случае продлевается соответственно  на период устранения дефектов.
6.3. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Муниципальный Заказчик составляет односторонний акт. 

7. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

    7.1.     Предусмотренные     настоящим    Контрактом    работы
осуществляются в полном соответствии с _____________________________________________________________________________________
                                                            (ТУ и другие документы,
_____________________________________________________________________________________
                               утвержденные или согласованные в установленном порядке, их номера и даты)

7.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.
7.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение ___ рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными сторонами.
9.2. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону.
9.3. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо и другие условия выполнения работ.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения взятых на себя обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, установленных пунктом 1.3 настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Муниципальному Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее ЦБ РФ) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения  срока исполнения обязательств.
 Сумма пени удерживается Муниципальным заказчиком при окончательном расчете за выполненные работы с Подрядчиком.  
10.3. За задержку устранения дефектов в выполненных по настоящему контракту работах, обнаруженных  как во время приемки-сдачи выполненных работ, так и в период гарантийного срока, установленных двусторонним актом сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом Муниципального Заказчика, Подрядчик уплачивает Муниципальному Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения  срока исполнения обязательств.
10.4. В случае обнаружения недостатков при приемке выполненных работ Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере ______% от общей цены муниципального контракта.
10.5. В случае просрочки исполнения Муниципальным Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения  срока исполнения обязательств.
10.6. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.
10.7.Подрядчик   несет   ответственность   за   ненадлежащее   качество
предоставленных им материалов и оборудования, а также несет риск их случайной
гибели или повреждения. В случае выполнения работ из материалов ненадлежащего качества Подрядчик по требованию Муниципального Заказчика обязан заменить их на материалы надлежащего качества.
10.8.Муниципальный Заказчик расторгает настоящий Контракт в  следующих случаях:
10.8.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа.
10.8.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства.
10.8.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
10.8.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.
11.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в арбитражном суде Владимирской области.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Срок действия Контракта устанавливается с _______ 200__ г. по ___________ 200__ г.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Настоящий Контракт составлен в ___________ экземплярах, каждый экземпляр содержит ____ листов.
Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:	

    __________________             _____________	    ________________                  _____________	
                (подпись)                                               (ФИО)	              (подпись)                                                 (ФИО)	
		
М.П.	М.П.	

Приложение
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от "_" ______ 200_ г. N ___

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по _________________________________________________________

N п/п
этапа
работ	Наименование   
видов работ   	Сроки выполнения
(начало -    
окончание)   	Стоимость 
работ   
без НДС  
(тыс. руб.)	Стоимость 
работ   
с НДС   
(тыс. руб.)	

					

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:	

    __________________             _____________	    ________________                  _____________	
                (подпись)                                               (ФИО)	              (подпись)                                                 (ФИО)	
"___" ________ 200  г.	"___" ________ 200  г.	
		
М.П.	М.П.