ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении запроса котировок 
	«17»  декабря  2009 г.
Наименование пункта	Текст пояснений	
Муниципальный заказчик 	Муниципальное медицинское учреждение «Городская больница №1»	
Место нахождения, почтовый адрес	601012, Владимирская область, г. Киржач, ул. Дзержинского, д. 1	
Телефон	(49237) 2-32-02, 2-37-55	
Адрес электронной почты	-	
Контактное лицо	Воронов Александр Андреевич - главный врач	
Официальный сайт в сети «Интернет»	www.kirzhach.da.ru.	
Источник финансирования заказа	Средства областного бюджета. Постановление Главы  Администрации Киржачского района от 23.11.2009г. №1459 «О распределении гранта, выделенного муниципальному образованию Киржачский район, занявшему 1-е место среди муниципальных районов Владимирской области по результатам оценки значений показателей достигнутого общего уровня эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района за отчетный 2008г.	
Форма котировочной заявки	Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок	
Предмет муниципального контракта  	Выполнение работ по ремонту отделения дневного стационара согласно требованиям к предмету муниципального контракта  (Приложение № 2)	
Место выполнения работ	601012, Владимирская область, г. Киржач, ул. Текстильщиков, д. 11 	
Сроки (периоды)  выполнения работ	Декабрь  2009 г	
Сроки  и условия  оплаты   работ	Безналичный расчет, оплата в рублях РФ  по окончании работ, аванс – 30%, в течении 30 дней по формам № КС – 2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 « Справка о стоимости выполненных работ и затрат».	
Максимальная цена контракта	400 000 (четыреста тысяч) рублей, в т.ч. с НДС.	
Место подачи котировочных заявок	Комитет по управлению муниципальным имуществом   администрации Киржачского района	
Адрес	601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 43	
Адрес электронной почты	e-mail: obedkovvs@kirzhach.su 	
Контактный телефон/факс	(49237) 2-34-74 / 2-01-19	
Контактное лицо	Объедков Владимир Сергеевич	
Срок  подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок	С «17» декабря  2009г. по «29» декабря  2009 г. до 10-00 часов по московскому времени	
Срок подписания муниципального контракта	Не ранее  чем через семь дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 	
Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и предоставление Вами котировочной заявки не накладывает на стороны какие-либо дополнительные обязательства.

Приложение №1
к извещению о проведении 
запроса котировок

На бланке организации
Дата, исходящий номер	В единую комиссию по размещению заказов на поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района, каб. № 43	

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

		              «___» _____________ 2009 г.

_____________________________________________________________________________________
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);  ФИО, паспортные данные место жительства (для физ. лица)
_____________________________________________________________________________________
банковские реквизиты участника размещения заказа
_____________________________________________________________________________________
ИНН налогоплательщика
_____________________________________________________________________________________номер контактного телефона и адрес электронной почты
в лице______________________________________________________________________________,
                                         указать должность, ФИО руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)

изучив Извещение о проведении запроса котировок от ___  _________________2009 года, подтверждает готовность заключить и исполнить муниципальный контракт с муниципальным заказчиком _____________________________________________________ на условиях, указанных в извещении о запросе котировок, и подтверждает намерение поставить в _________________________________________ следующие товары, работы, услуги:
                         указать наименование организации 

Наименование и характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: ______________________________________________

Цена товара, работы, услуги (с указанием сведений о включенных ( невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): ________________________________________________
С условиями доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в извещении о запросе котировок,  согласны.

Руководитель		________________________	
М.П.	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Главный бухгалтер		
________________________	
	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Приложение №2
к извещению о проведении 
запроса котировок

№
п/п	Наименование показателя
	Требуемое значение
	
1	2	3	
1.	Наименование работ,  код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Выполнение работ по ремонту отделения дневного стационара согласно локальной сметы	
2.
	Объем  выполняемых работ 	В соответствии с локальной сметой на ремонт стационарного отделения 	
3. 	Требования к качеству выполняемых работ	Проведение работ по всему комплексу работ согласно сметной документации. Выполнение работ согласно действующей нормативно-технической базы(СНиП,СанПиН, ППБ01-03,МДС85-36.2004) 	
	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной документации, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Проведение работ по всему комплексу работ согласно сметной документации собственными силами подрядчика. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиП, .СанПиН.)Применение материалов разрешенных для использования в лечебных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам.	
4.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении указанных работ.	
5.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Сдача окончательного результата работы Подрядчиком и их приемка оформляется Актом о приемке выполненных работ.	
6.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ  требованиям заказчика. (указываются показатели в соответствии с  действующим законодательством)	Предоставление документов при заключении контракта:   
- лицензия на данные виды работ,
-смета,
-сертификаты удостоверяющие качество материалов используемых при проведении работ.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на Ремонт стационарного отделения	
Основание: Дефектная ведомость	
Сметная стоимость:	400,000	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.328	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	122.005	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности потолков от известковой побелки  с земли и лесов ( Применительно)	100 м2		3.71	162.24	601.91	1 702.90	6 317.74	10.496	
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	20.8	77.168	7.800	601.91	81.870	6 317.74	10.496	
		Накладные расходы				80%	481.53	80%	5 054.19		
		Сметная прибыль				50%	300.96	50%	3 158.87		
		Всего с НР и СП					1 384.39		14 530.80		
	
2.	Е61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м2		0.1855	13 671.75	2 536.11	37 021.52	6 867.49	2.708	
2. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	89.76	16.65048	10.210	170.00	107.150	1 784.10	10.495	
2. 2.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАK-01-У	т	0.011	0.0020405	11 164.40	22.78	30 302.94	61.83	2.714	
2. 3.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	1.12	0.20776	11 279.01	2 343.33	24 170.00	5 021.56	2.143	
		Накладные расходы				79%	134.30	79%	1 409.44		
		Сметная прибыль				50%	85.00	50%	892.05		
		Всего с НР и СП					2 755.41		9 168.98		
	
3.	Е15-04-001-12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков.	100 м2		3.71	658.00	2 441.19	1 337.06	4 960.48	2.032	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
3. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.315	34.55865	9.620	332.45	101.110	3 494.23	10.51	
3. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.046375	75.40	3.50	448.56	20.80	5.949	
			(1)								
3. 3.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	48.23	43.65	2 105.24	29.97	1 445.45	0.687	
		Накладные расходы				94.5%	314.17	94.5%	3 302.05		
		Сметная прибыль				46.75%	155.42	46.75%	1 633.55		
		Всего с НР и СП					2 910.78		9 896.08		
	
4.	Е15-04-005-4	Окраска  акрилатными  составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2		3.71	2 422.95	8 989.13	8 913.76	33 070.03	3.679	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
4. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	61.985	229.96435	8.970	2 062.78	94.330	21 692.54	10.516	
4. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.742	75.40	55.95	448.56	332.83	5.949	
			(1)								
4. 3.	с101-0334	Kраски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АK-111 белая	т	0.069	0.25599	26 838.55	6 870.40	43 144.91	11 044.67	1.608	
		Накладные расходы				94.5%	1 949.33	94.5%	20 499.45		
		Сметная прибыль				46.75%	964.35	46.75%	10 141.26		
		Всего с НР и СП					11 902.81		63 710.74		
	
5.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности стен  от известковой побелки с земли и лесов ( Применительно)	100 м2		3.95	162.24	640.85	1 702.90	6 726.44	10.496	
5. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	20.8	82.16	7.800	640.85	81.870	6 726.44	10.496	
		Накладные расходы				80%	512.68	80%	5 381.15		
		Сметная прибыль				50%	320.43	50%	3 363.22		
		Всего с НР и СП					1 473.96		15 470.81		
	
6.	Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2		0.395	11 660.52	4 605.91	31 080.32	12 276.73	2.665	
6. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	73.8	29.151	9.770	284.81	102.630	2 991.77	10.505	
6. 2.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАK-01-У	т	0.01	0.00395	11 164.40	44.10	30 302.94	119.70	2.714	
6. 3.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.96	0.3792	11 279.01	4 277.00	24 170.00	9 165.26	2.143	
		Накладные расходы				79%	225.00	79%	2 363.50		
		Сметная прибыль				50%	142.41	50%	1 495.89		
		Всего с НР и СП					4 973.31		16 136.11		
	
7.	Е15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		3.945	218.54	862.15	1 161.16	4 580.76	5.313	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
7. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.5325	29.715713	9.620	285.87	101.110	3 004.56	10.51	
7. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.0493125	75.40	3.72	448.56	22.12	5.949	
			(1)								
7. 3.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАK-01-У	т	0.013	0.051285	11 164.40	572.57	30 302.94	1 554.09	2.714	
		Накладные расходы				94.5%	270.15	94.5%	2 839.31		
		Сметная прибыль				46.75%	133.64	46.75%	1 404.63		
		Всего с НР и СП					1 265.94		8 824.70		
	
8.	Е15-04-005-3	Окраска акрилатными  составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2		3.945	2 278.45	8 988.49	8 265.88	32 608.88	3.628	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
8. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	49.335	194.62658	8.970	1 745.80	94.330	18 359.12	10.516	
8. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1875	0.7396875	75.40	55.77	448.56	331.79	5.949	
			(1)								
8. 3.	с101-0339	Kраски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АK-111 светло-палевая	т	0.063	0.248535	28 917.14	7 186.92	56 000.00	13 917.96	1.937	
		Накладные расходы				94.5%	1 649.78	94.5%	17 349.37		
		Сметная прибыль				46.75%	816.16	46.75%	8 582.89		
		Всего с НР и СП					11 454.43		58 541.14		
	
9.	Е62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		3.945	1 162.69	4 586.82	8 071.90	31 843.64	6.942	
9. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	75.69	298.59705	8.620	2 573.91	90.930	27 151.43	10.549	
9. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.2367	75.40	17.85	448.56	106.17	5.949	
			(1)								
9. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная K-3	т	0.0107	0.0422115	15 500.35	654.29	35 220.34	1 486.70	2.272	
9. 4.	с101-0456	Kраски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0219	0.0863955	15 519.00	1 340.77	35 873.81	3 099.34	2.312	
		Накладные расходы				80%	2 059.13	80%	21 721.14		
		Сметная прибыль				50%	1 286.96	50%	13 575.72		
		Всего с НР и СП					7 932.90		67 140.50		
	
10.	Е62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2		0.0377	1 219.91	45.99	7 657.68	288.69	6.277	
10. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	80.6	3.03862	8.080	24.55	85.040	258.40	10.525	
10. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.000377	75.40	0.03	448.56	0.17	5.949	
			(1)								
10. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная K-3	т	0.009	0.0003393	15 500.35	5.26	35 220.34	11.95	2.272	
10. 4.	с101-0424	Kраски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15	т	0.0161	0.000607	26 609.23	16.15	29 937.29	18.17	1.125	
		Накладные расходы				80%	19.64	80%	206.72		
		Сметная прибыль				50%	12.28	50%	129.20		
		Всего с НР и СП					77.91		624.61		
	
11.	Е62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2		0.2143	1 144.98	245.37	6 873.90	1 473.08	6.004	
11. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	14.130942	8.740	123.50	92.060	1 300.89	10.533	
11. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.002143	75.40	0.16	448.56	0.96	5.949	
			(1)								
11. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная K-3	т	0.009	0.0019287	15 500.35	29.90	35 220.34	67.93	2.272	
11. 4.	с101-0424	Kраски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15	т	0.0161	0.0034502	26 609.23	91.81	29 937.29	103.29	1.125	
		Накладные расходы				80%	98.80	80%	1 040.71		
		Сметная прибыль				50%	61.75	50%	650.45		
		Всего с НР и СП					405.92		3 164.24		
	
12.	Е62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных проемов  за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		1.0528	2 058.41	2 167.10	14 616.93	15 388.70	7.101	
		Начисления: Н43= 2.8	
12. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	140.7	148.12896	8.620	1 276.87	90.930	13 469.37	10.549	
12. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.063168	75.40	4.76	448.56	28.33	5.949	
			(1)								
12. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная K-3	т	0.0087	0.0091594	15 500.35	141.97	35 220.34	322.60	2.272	
12. 4.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0441	0.0464285	4 210.63	195.49	9 287.46	431.20	2.206	
12. 5.	с101-0426	Kраски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0231	0.0243197	22 533.00	548.00	46 760.67	1 137.20	2.075	
		Накладные расходы				80%	1 021.50	80%	10 775.50		
		Сметная прибыль				50%	638.44	50%	6 734.69		
		Всего с НР и СП					3 827.03		32 898.88		
	
13.	Е62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.12	1 371.54	164.58	8 532.56	1 023.91	6.221	
13. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	75.69	9.0828	8.620	78.29	90.930	825.90	10.549	
13. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.0072	75.40	0.54	448.56	3.23	5.949	
			(1)								
13. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная K-3	т	0.0107	0.001284	15 500.35	19.90	35 220.34	45.22	2.272	
13. 4.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0496	0.005952	4 210.63	25.06	9 287.46	55.28	2.206	
13. 5.	с101-0456	Kраски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0219	0.002628	15 519.00	40.78	35 873.81	94.28	2.312	
		Накладные расходы				80%	62.63	80%	660.72		
		Сметная прибыль				50%	39.15	50%	412.95		
		Всего с НР и СП					266.36		2 097.58		
	
14.	Е62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		1.68	1 688.74	2 837.08	10 572.10	17 761.12	6.26	
		Начисления: Н43= 2.4	
14. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	95.76	160.8768	8.620	1 386.76	90.930	14 628.53	10.549	
14. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.1008	75.40	7.60	448.56	45.21	5.949	
			(1)								
14. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная K-3	т	0.0097	0.016296	15 500.35	252.59	35 220.34	573.95	2.272	
14. 4.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0473	0.079464	4 210.63	334.59	9 287.46	738.02	2.206	
14. 5.	с101-0426	Kраски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0226	0.037968	22 533.00	855.53	46 760.67	1 775.41	2.075	
		Накладные расходы				80%	1 109.41	80%	11 702.82		
		Сметная прибыль				50%	693.38	50%	7 314.27		
		Всего с НР и СП					4 639.87		36 778.21		

	ИТОГО ПО СМЕТЕ					39 712.68		175 187.69	4.411	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					9 908.03		104 306.07	10.527	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					5 650.30		59 489.62	10.529	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					55 271.01		338 983.38	6.133	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				18	9 948.78	18	61 017.01	6.133	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					65 219.79		400 000.00	6.133	

ПРОЕКТ
Муниципальный контракт №
на выполнение работ  для муниципальных нужд Киржачского района

г. Киржач							«__» ____________ ______ г.	

	
                       
в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем Заказчик, и ______________________________________________________________, в лице___________________________________ ______________________действующего на основании_______________________________   , именуемый в дальнейшем Подрядчик, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь ст. 763 - 768 ГК РФ, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд Киржачского района путем проведения запроса котировок – протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок N ______ от __________________ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ __________________________________в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
1.3. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются дополнительным соглашением.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________руб. с учетом НДС, который составляет ___%, или _______руб., и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.
2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение _____ рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы.
2.3. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере ___%.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (приложение к Контракту).
3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.
                   
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.
4.1.Подрядчик обязан:
4.1.1.Качественно   выполнять работы,   предусмотренные   п.   1.1. Контракта на основании действующих строительных, санитарных и других норм, в том числе и природоохранных и в рамках действующего законодательства Российской Федерации
4.1.2.Представлять Муниципальному заказчику акты сверки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, сметы, калькуляции.
4.1.3. Срок предоставления гарантии качества на выполненные по настоящему контракту Подрядчиком работы - _____. Объем предоставления гарантий качества- ____на весь объем работ.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1.  Заключать договоры с субподрядчиками с письменного согласия Заказчика.
4.2.2. Получать   от  Муниципального Заказчика  информацию, разъяснения и указания, касающиеся выполнения работ по настоящему контракту. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1.  Муниципальный Заказчик обязуется:
5.1.1 Своевременно оплачивать работы по настоящему Контракту.
5.1.2.Принять выполненные Подрядчиком   работы,    либо    предоставить мотивированный отказ от приёмки   выполненных   работ,   с   указанием недостатков и сроков их устранения, после осуществления приемки выполненных работ.
5.2.   Муниципальный Заказчик имеет право:
5.2.1.Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.
5.2.2.	 Контролировать использование средств, предусмотренных на выполнение работ, приобретение материалов;
5.2.3.	В случае   ненадлежащего   исполнения   Подрядчиком   своих обязательств по контракту отказаться от его исполнения, письменно предупредив Подрядчика не менее, чем за 2 недели и  уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части выполненной работы.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

6.1. Подрядчик гарантирует, что работы выполнены в  соответствии со строительными нормами и правилами. Подрядчик несет ответственность  за недостатки (дефекты), обнаруженные  в пределах гарантийного срока.
6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты в выполненной работе, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным Заказчиком сроки.
Для участия в составлении акта, фиксирования дефектов, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального Заказчика. Гарантийный  срок в этом случае продлевается соответственно  на период устранения дефектов.
6.3. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Муниципальный Заказчик составляет односторонний акт. 

7. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

    7.1.     Предусмотренные     настоящим    Контрактом    работы
осуществляются в полном соответствии с _____________________________________________________________________________________
                                                            (ТУ и другие документы,
_____________________________________________________________________________________
                               утвержденные или согласованные в установленном порядке, их номера и даты)

7.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.
7.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение ___ рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными сторонами.
9.2. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону.
9.3. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо и другие условия выполнения работ.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения взятых на себя обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, установленных пунктом 1.3 настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Муниципальному Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее ЦБ РФ) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения  срока исполнения обязательств.
 Сумма пени удерживается Муниципальным заказчиком при окончательном расчете за выполненные работы с Подрядчиком.  
10.3. За задержку устранения дефектов в выполненных по настоящему контракту работах, обнаруженных  как во время приемки-сдачи выполненных работ, так и в период гарантийного срока, установленных двусторонним актом сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом Муниципального Заказчика, Подрядчик уплачивает Муниципальному Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения  срока исполнения обязательств.
10.4. В случае обнаружения недостатков при приемке выполненных работ Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере ______% от общей цены муниципального контракта.
10.5. В случае просрочки исполнения Муниципальным Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения  срока исполнения обязательств.
10.6. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.
10.7.Подрядчик   несет   ответственность   за   ненадлежащее   качество
предоставленных им материалов и оборудования, а также несет риск их случайной
гибели или повреждения. В случае выполнения работ из материалов ненадлежащего качества Подрядчик по требованию Муниципального Заказчика обязан заменить их на материалы надлежащего качества.
10.8.Муниципальный Заказчик расторгает настоящий Контракт в  следующих случаях:
10.8.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа.
10.8.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства.
10.8.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
10.8.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.
11.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в арбитражном суде Владимирской области.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Срок действия Контракта устанавливается с _______ 200__ г. по ___________ 200__ г.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Настоящий Контракт составлен в ___________ экземплярах, каждый экземпляр содержит ____ листов.
Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:	

    __________________             _____________	    ________________                  _____________	
                (подпись)                                               (ФИО)	              (подпись)                                                 (ФИО)	
		
М.П.	М.П.	

Приложение
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от "_" ______ 200_ г. N ___

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по _________________________________________________________

N п/п
этапа
работ	Наименование   
видов работ   	Сроки выполнения
(начало -    
окончание)   	Стоимость 
работ   
без НДС  
(тыс. руб.)	Стоимость 
работ   
с НДС   
(тыс. руб.)	

					

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:	

    __________________             _____________	    ________________                  _____________	
                (подпись)                                               (ФИО)	              (подпись)                                                 (ФИО)	
"___" ________ 200  г.	"___" ________ 200  г.	
		
М.П.	М.П.