ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении запроса котировок 
	2 декабря  2009г.
Наименование пункта	Текст пояснений	
Муниципальный заказчик 	Администрация муниципального образования сельское поселение Першинское	
Место нахождения, почтовый адрес	601023 , Владимирская область, Киржачский район,
 п. Першино, м-н Южный, д.3а.	
Телефон	(49237) 2-32-96, 7-63-67, 	
Адрес электронной почты	root@selpersh.kzh.elcom.ru.	
Контактное лицо	Глава администрации сельского поселения Першинское Шмитков Александр Николаевич.	
Официальный сайт в сети «Интернет»	www.kirzhach.da.ru. 	
Источник финансирования заказа	средства бюджета муниципального образования сельское поселение Першинское.
	
Форма котировочной заявки	Приложение № 1	
Предмет муниципального контракта (наименование, характеристика и количество  поставляемых товаров)	Текущий ремонт  здания скважины в дер.Федоровское
 Объемы работ согласно дефектной ведомости приложение №3 .
	
Место доставки поставляемого  товара	Владимирская обл .Киржачский район сельское поселение Першинское д. Федоровское

 	
Сроки (периоды)  поставок товара	С момента заключения муниципального контракта по 23 декабря 2009 года	
Сроки  и условия  оплаты поставок товара	Безналичный расчет, без аванса, оплата в рублях РФ, после подписания акта о приемке выполненных работ,  в течение 5(пяти) банковских   дней с момента  получения счета на оплату работ.	
Максимальная цена контракта	18851,70 рублей ( восемнадцать тысяч  восемьсот пятьдесят один) рубль семьдесят копеек  с учетом НДС ,расходов на страхование, оплату налогов ,пошлин и других обязательных платежей .Цена контракта остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта. 	
Место подачи котировочных заявок	Администрация муниципального образования сельское поселение Першинское.	
Адрес	601023 , Владимирская область, Киржачский район,
 п. Першино, м-н Южный, д.3а. администрация муниципального образования сельское поселение Першинское 	
Срок  подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок	с  03 декабря 2009 по 09 декабря до 10 -00 по московскому времени

Срок подписания муниципального контракта	Не ранее  чем через семь дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 	
Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и предоставление Вами котировочной заявки не накладывает на стороны какие-либо дополнительные обязательства.

Приложение №1
к извещению о проведении 
запроса котировок

На бланке организации
Дата, исходящий номер	В единую комиссию по размещению заказов на поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования сельское поселение Першинское 
601023, Владимирская область, Киржачский район, п. Першино, м-н Южный, д.3а.	

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

		              «___» _____________ 2009 г.

_____________________________________________________________________________________
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);  ФИО, паспортные данные место жительства (для физ. лица)
_____________________________________________________________________________________
банковские реквизиты участника размещения заказа
_____________________________________________________________________________________
ИНН налогоплательщика
_____________________________________________________________________________________номер контактного телефона и адрес электронной почты
в лице______________________________________________________________________________,
                                         указать должность, ФИО руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)

изучив Извещение о проведении запроса котировок от ______ 2009 года, подтверждает готовность заключить с муниципальным заказчиком ______________________________  контракт на условиях, указанных в извещении о запросе котировок, и подтверждает намерение поставить следующие товары, работы, услуги:

Наименование и характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:   

Цена товара, работы, услуги (с указанием сведений о включенных ( невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

С условиями доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в извещении о запросе котировок,  согласны.

Руководитель		________________________	
М.П.	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Главный бухгалтер		________________________	
	(подпись)	(Ф.И.О.) 	

Приложение №2
к извещению о проведении 
запроса котировок

ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРЕДМЕТУ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА

№
п/п	Наименование показателя
	Требуемое значение
	
1	2	3	
1.	Наименование товара, свойства и количество товара
 	Выполнение общестроительных работ по текущему ремонту здания скважины в д.Федоровское	
2.	Объем выполненных  работ	Согласно дефектной ведомости	
3.	Требования к качеству выполняемых 
работ	Работы по объекту выполняются согласно муниципального контракта ,в соответствии сметы ,с использованием соответствующих материалов и 
Изделий согласно СНиП	
4.	Требования к технически характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной сметы ) 	Работы по объекту выполняются на основании муниципального контракта в соответствии с сметы	
5.	Требования к безопасности выполняемых работ  ( со ссылкой на регламентирующий документ)	Согласно правил охраны труда при строительстве текущего ремонта объекта СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2, за технику безопасности отвечает производитель работ.	
6.	Срок предоставления гарантий качество работ	1 год с момента выполнения строительных работ	
7.	Объем предоставления гарантий  качества работ	100 % на весь выполненный объем работ	
8.	Требования к результатам работ ( указываются в соответствии со статей 753-755 Гражданского кодекса РФ)	Сдача заказчику окончательного  результат работ выполненному по контракту и их приемка оформляется : актом сдачи приемки выполненных работ (формой КС-2) справкой о стоимости выполненных  работ ( формой КС-3 )	
9.	Иные показатели, связанные с определением в соответствия выполняемых работ требованиями заказчика (указываются показатели в соответствии с действующим законодательство)	Победитель предоставляет заказчику смету на утверждение согласно дефектной ведомости.
Наличие лицензии на выполняемые виды работы.	

                                                                                           «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                 Глава МО сельское поселение Першинское 

                                                                                                                 А.Н.Шмитков

                                   Д Е ФЕ К Т НАЯ  ВЕД О М О С ТЬ

Комиссия в составе трех человек обследовали объект  на предмет текущего ремонта здания   скважины в д.Федоровское 

№№
П/П

	
Наименование работ	
Ед.изм.	
Кол-во	
1.

2.

3.	Устройство кровли из асбестоцементных  листов. 

Ремонт кладки стен отдельными местами.

Ремонт штукатурки наружных стен 	Кв.м.

М3

Кв.м	20,0

0,66

4,2

	

 Подписи: Петрова В.Д.
                  Барычева Л.А.
                  Алексахина Е.Ю.	 

                                                                                                        П Р О Е К Т

Муниципальный контракт № 
на выполнение работ  для муниципальных нужд  муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области

г. Киржач						«___» _            _2009 г.	

Администрация  муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области	
                       
в лице главы администрации поселения А.Н. Шмиткова, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем  Заказчик , и   .,   действующего на основании      , именуемый в дальнейшем Подрядчик, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта и сроки выполнения работ.

1.1.	Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту ________________________(в дальнейшем – Работы) и сдать результат Работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего контракта. Заказчик  обязуется принять выполненные Работы и обеспечить их оплату, в соответствии с оговоренными в настоящем муниципальном контракте условиями. 
1.2.	Срок  выполнения Работ определяются сметой, являющимся неотъемлемой  частью настоящего муниципального контракта. 
1.3. 	Срок выполнения работ  ____________
2. Порядок выполнения работ

2.1.	Работы считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания Акта выполненных работ.
2.2.	Предусмотренные настоящим контрактом Работы осуществляются в полном  соответствии с техническими условиями и нормами.
2.3.          Подрядчик обязан в письменной форме в течении________дней  известить Заказчика о выполнении Работ.
2.4.          Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных Работ в течение 3 (трех)  рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты Работ или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.
Выявленные недостатки, если они возникли по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком за свой счет. Бремя доказывания наличия недостатков в работе Подрядчика и вины Подрядчика  лежит на Заказчике. 
3. Цена контракта

3.1. Цена муниципального контракта является твердой, включает в себя стоимость Работ с учетом всех  затрат ,необходимых для выполнения Работ в полном объеме, в том числе расходы на перевозку, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи и составляет  _____________рублей. 
3.2.Источником финансирования Работ является бюджет сельского поселения Першинское.
.	                                                                 4. Права и обязанности сторон.
         4.1. Подрядчик обязуется :
4.1.1. Выполнить Работы, указанные в п.1.1. настоящего муниципального контракта .
4.1.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения Работ.
4.1.3. В случае надлежащего устранения Заказчиком препятствий в строительстве, в соответствии с п. 4.2.5. настоящего контракта, Подрядчик, в случае отсутствия иных препятствий, возобновляет строительные работы в течение 10 (десять) календарных дней с момента получения такого  уведомления от Заказчика.     
         4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. В 10 - дневный срок со дня подписания настоящего муниципального контракта передать Подрядчику объект для производства Работ.
4.2.2. Передать Подрядчику необходимую сметную документацию, разработанную в соответствии с требованиями строительных норм и правил, согласованную в полном объеме необходимом для производства работ.
4.2.3. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением Работ отступлений от условий данного муниципального контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.2.4. В случае просрочки оплаты выполненных работ более чем на 30 календарных дней с момента подписания акта приемки-передачи результата работ, передать в собственность Подрядчика часть объекта недвижимости, являющегося результатом работы, пропорционально сумме задолженности Заказчика перед Подрядчиком. 
4.2.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 4.5. настоящего контракта устранить препятствия, указанные в уведомление Подрядчиком, в течение 10 (календарных) дней и письменно известить об этом Подрядчика.
         4.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Технических надзор осуществляется сотрудниками Заказчика прошедшими аттестацию в органах Ростехнадзора РФ.
	
	4.4. Подрядчик имеет право, письменно известив Заказчика временно приостановить работы, в случаях возникновения препятствий, связанных с несоответствием данных указанных в проектной документации и данных на местности, выполнения работ (фактических данных), связанных с использованием земельного участка под строительство газораспределительных сетей по настоящему контракту. 
5. Сдача и приемка результатов работ.

5.1. После окончания работ над этапом Подрядчик представляет Заказчику:
- отчет о проделанной работе, подписанный Подрядчиком и заверенный печатью организации;
- акт сдачи-приемки выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) и счет на оплату, оформленные в установленном порядке, в 3-х экземплярах. 
Заказчик обязан рассмотреть и подписать акт приемки-передачи в течение 3 (трех) календарных дней с момента  его получения. При наличии обоснованных замечаний к выполненной работе Заказчик в течение 3 
(трех) календарных дней с момента получения акта приемки-передачи направляет свои замечания Подрядчику. После подписания акта приемки-передачи Заказчик обязан в течение 10 дней произвести оплату по счету.
5.2. При наличии замечаний Заказчик направляет Подрядчику их перечень. Подрядчик  обязуется устранить недостатки по замечаниям в согласованные с Заказчиком сроки.
5.3. Подрядчик имеет право отказаться от устранения замечаний, предъявленных Заказчиком, с предоставлением Заказчику обоснованных возражений. Заказчик обязан доказать обоснованность своих замечаний. 
5.4. После завершения работ в полном объеме в соответствии с настоящим муниципальным  контрактом Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости выполненных Работ (форма № КС-3), акт сдачи-приемки выполненных работ и счет на оплату (в 3-х экземплярах).
5.5.  Заказчик осуществляет проверку выполненных по настоящему муниципальному контракту  Работ и проводит необходимые согласования в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления от Подрядчика об окончании работ.
Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и производит окончательный расчет за выполненные Подрядчиком по настоящему муниципальному контракту Работы.
6. Порядок расчетов

6.1.	Подрядчик выставляет Заказчику счет об оплате фактически выполненных Работ в течение 3 (трех) календарный дней с момента подписания акта приемки-передачи выполненных работ.
6.2.	Расчет осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика.
         Оплата выполненных объемов Работ производится после сдачи результатов Работ   Заказчику, оформленных по форме № КС-3 «Справке о стоимости  выполненных работ и затрат», составленной на основании формы № КС-2 «Акта приемки выполненных работ» в течение  10  банковских дней.
7. Ответственность сторон

7.1.	В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.3. При отсутствии оплаты Заказчиком выполненных работ Подрядчик имеет право удерживать у себя результат этих работ вплоть до полной их оплаты. В этом случае Подрядчик имеет право, путем использования в коммерческих целях результата Работ,  извлекать в свою пользу прибыль.
7.4. При просрочке оплаты Заказчиком выполненных работ более чем на 30 календарных дней с момента подписания акта приемки – передачи результата работ, Стороны договорились урегулировать разногласия путем составления и подписания договора зачета требований  посредствам передачи Подрядчику в собственность части объекта недвижимости, являющегося результатом работы, пропорционально сумме задолженности Заказчика перед Подрядчиком.
7.5. При наличии задолженности Заказчика перед Подрядчиком по иным ранее возникшим  обязательствам, денежные средства, поступающие на расчетный счет Подрядчика, засчитываются в оплату ранее возникшей задолженности, вне зависимости от назначения платежа. Наличие задолженности подтверждается выставленной Подрядчиком в адрес Заказчика претензией. 
7.6. Подрядчик не несет ответственности за приостановку, прекращение или окончание работ позднее установленного в настоящем контракте срока, в случае не обеспечения Заказчиком Подрядчика всеми необходимыми для выполнения работ материалами и/или средствами.  
7.7.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Наступление указанных обстоятельств должно быть документально подтверждено.
8. Заключительные положения
8.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, но в любом случае  в пределах сроков, установленных  в п.1.2 настоящего Контракта.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть оформлены Сторонами  письменно, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.
8.3.	 Все спорные вопросы, возникшие в процессе заключения, изменения,  имущественные споры, возникшие при нарушении исполнения контракта одной из сторон, Стороны решают путем переговоров. Переговоры могут проводиться непосредственно уполномоченными представителями Сторон с составлением протокола переговоров или посредством переписки, путем выставления претензий друг другу. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Владимирской области.
8.4.       Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации и нормативными актами.          
8.5.     Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии.
8.6.	Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
         8.7. Стороны обязуются  извещать друг другу об изменениях своего юридического (почтового) адреса и других реквизитов в течение  3-х дней с даты их изменения.

9. Юридические адреса и  банковские реквизиты сторон.
                         
Заказчик:         
Администрация муниципального образования сельское поселение Першинское
Юридический адрес:601023,п.Першино м-н Южный,3 а
ИНН 331601001,КПП 3316012512, р\сч 40204810500080000022
УФК по Владимирской области (ОФК 09,Администарция муниципального образования
Першинское)
БИК 041708001, р/сч 40204810500080000022 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Владимирской области г.Владимир.
           Подрядчик: 

Заказчик:
Администрация сельского поселения Першинское
	(Подпись)			(Ф.И.О.)
М.П.		
А.Н. Шмитков	Подрядчик:

___________________  
.	(Подпись)			(Ф.И.О.)
М.П.			

Приложение № 1
к муниципальному контракту
от «___»_________ ________г.  № ___

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения поставки по муниципальному контракту

№ п/п	Наименование товара
(его характеристика, качество)	Кол-во
товара	Срок
поставки	Получатель,
адрес	
1.
		_____

	до _______ 200__г.	с/п _______________	

	Поставщик:					Заказчик:			

______________ __________			_________________ _____________
	                             (Ф.И.О.)	                          (Ф.И.О.)
	М. П.						  М. П