ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении запроса котировок 
                                                                                                                           ___________________ 2009 г.
Наименование пункта	Текст пояснений	
Муниципальный заказчик 	Администрация сельского поселения Горкинское Киржачского района Владимирской области	
Место нахождения, почтовый адрес	Владимирская область, Киржачский район  п. Горка ул. Свобода, д.1	
Телефон	(49237) 7-80-38	
Адрес электронной почты		
Контактное лицо	Диндяев Михаил Валерьевич	
Официальный сайт в сети «Интернет»	www.kirzhach.da.ru.
	
Источник финансирования заказа	Средства  бюджета сельского поселения	
Форма котировочной заявки	Приложение № 1	
Предмет муниципального контракта (наименование, характеристика и количество  поставляемых товаров)	Капитальный ремонт дорожного покрытия  по адресу: Владимирская область, Киржачский район, сельское поселение Горкинское д. Семёновское, ул. Центральная	
Место выполнения работ	Владимирская область, Киржачский район, сельское поселение Горкинское, д. Семёновское	
Сроки (периоды)  поставок товара	Сентябрь-октябрь 2009 года	
Сроки  и условия  оплаты поставок товара	Безналичный расчет, авансовая оплата в размере 30% от суммы контракта, оплата в рублях РФ по факту выполнения, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания муниципального контракта	
Максимальная цена контракта	285000 (двести восемьдесят пять тысяч) рублей – с учетом НДС, расходов на страхование,   оплату налогов, пошлин, и других обязательных платежей. 
Цена контракта остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта.	
Место подачи котировочных заявок	Администрация Киржачского района Владимирской области	
Адрес	601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. №14	
Адрес электронной почты	e-mail: kirgr@avo.ru	
Контактный телефон/факс	(49237) 2-43-03	
Контактное лицо	Давыдов Евгений Иванович, Петрова Валентина Дмитриевна	
Срок  подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок	С  10-00 часов 25 августа 2009 г. до 10-00 часов по московскому времени 3 сентября 2009 года	
Срок подписания муниципального контракта	Не ранее  чем через семь дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 	
Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и предоставление Вами котировочной заявки не накладывает на стороны какие-либо дополнительные обязательства.

Приложение №1
к извещению о проведении 
запроса котировок

На бланке организации
Дата, исходящий номер	В единую комиссию по размещению заказов на поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района, каб. № 43	

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

		              «___» _____________ 2009 г.

_____________________________________________________________________________________
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);  ФИО, паспортные данные место жительства (для физ. лица)
_____________________________________________________________________________________
банковские реквизиты участника размещения заказа
_____________________________________________________________________________________
ИНН налогоплательщика
_____________________________________________________________________________________номер контактного телефона и адрес электронной почты
в лице______________________________________________________________________________,
                                         указать должность, ФИО руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)

изучив Извещение о проведении запроса котировок от ______ 2009 года, подтверждает готовность заключить с муниципальным заказчиком ______________________________  контракт на условиях, указанных в извещении о запросе котировок, и подтверждает намерение поставить следующие товары, работы, услуги:

Наименование и характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:   

Цена товара, работы, услуги (с указанием сведений о включенных ( не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): ________________________________________________
С условиями доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в извещении о запросе котировок,  согласны.

Руководитель		________________________	
М.П.	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Главный бухгалтер		________________________	
	(подпись)	(Ф.И.О.)	
                                                                                                                
Муниципальный контракт №  

                           на выполнение работ  для муниципальных нужд сельского поселения Горкинское      Киржачского района

г. Киржач					             _______________ 200___ г.	

Администрация  сельского поселения Горкинское     Киржачского района Владимирской области ,  	
                       
в лице главы сельского поселения __________________________ , действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем Заказчик, и  _____________________________________________________ 
в лице _______________________________________________ действующего на основании Устава   , именуемый в дальнейшем Подрядчик, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для   государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный Закон), ст.ст. 763-768 ГК РФ и на основании протокола  рассмотрения заявок на участие в _____________________________________  от ________________2009 года №__________(Приложение № 1) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.	Предмет контракта и сроки выполнения работ.

1.1.	Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт дорожного покрытия  по адресу: Владимирская область, Киржачский район, сельское поселение Горкинское, д. Семёновская, площадью  952  кв.метра.
1.2.	Срок  выполнения работ:__________________________________________ .Этапы работ определяются согласованным Сторонами календарным планом производства работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

2.	Порядок выполнения работ

2.1. Работы считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания акта  выполненных работ (форма №КС-2, КС-3).
2.2. Предусмотренные настоящим контрактом Работы осуществляются в полном соответствии с техническими условиями и нормами. 
2.3.  Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении Работ.    
2.4. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных Работ в течение 3-х  рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от условий настоящего Контракта и приложений к нему, оформляются актом между Подрядчиком и Заказчиком, и не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.
2.5.  В целях контроля хода выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику по его требованию необходимую документацию, относящуюся к работам по Контракту, и создаёт условия для проверки хода выполнения работ и произведённых расходов по Контракту.
2.6. Подрядчик за 5 дней до истечения срока, установленного пунктом 1.2. Контракта уведомляет Заказчика о готовности к рассмотрению результатов законченной работы.
2.7.Срок гарантии на выполненные объемы работ -  24 месяца.
                                                          
3.Цена контракта

3.1.Цена муниципального контракта устанавливается в соответствии: с  протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе котировок от______________________2009 года (Приложение № ___), сметой, разрабатываемой участником запроса котировок, с которым заключается контракт,  являющимися  неотъемлемыми частями настоящего муниципального контракта   и составляет  _____________________________________________________________________________________ рублей.
Цена контракта является твердой, включает в себя стоимость Работ с учетом всех затрат, необходимых для выполнения Работ в полном объеме, в том числе  расходов на перевозку, уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.
3.2. Источником финансирования Работ являются средства бюджета сельского поселения.

4.Права и обязанности сторон.

         4.1. Подрядчик обязуется :
4.1.1. Выполнить расчёт сметной стоимости ремонтно-строительных работ по объекту на основании объёмов и видов работ, указанных в дефектном акте (приложение №___ к настоящему контракту).
4.1.2. Выполнить Работы, указанные в п. 1.1. настоящего контракта в порядке, предусмотренном в Приложении №____ к настоящему контракту.
4.1.3.  Нести риски случайной утраты или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества.
 4.1.4. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками.
4.1.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.
4.1.6. Предоставить Заказчику график выполнения работ по Контракту (приложение № ____).	       
4.1.7. Своими силами и за свой счёт, не нарушая сроков сдачи законченных работ, устранять, допущенные по его вине, в выполненных работах недостатки.
4.1.8. Подрядчик принимает на себя обязательства по комплектации строительства материалами, необходимыми для выполнения работ, упомянутых в п. 1.1. настоящего Контракта, в соответствии со спецификацией, с учётом реальной потребности в материалах.
4.1.9.  Все поставляемые материалы должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта  и другие документы, удостоверяющие их качество. 
4.1.10. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проект, если они не противоречат условиям настоящего Контракта.
 4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. В 5-ти - дневный срок со дня подписания настоящего муниципального контракта передать Подрядчику объект для производства Работ.
4.2.2. Оплатить Подрядчику работы, выполненные в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением срока их исполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3.2. Отказаться от оплаты результатов работы в случае их несоответствия требованиям, установленным заданием на проектирование, и требовать от Подрядчика исправления недостатков за счёт  средств Подрядчика.                                                                                              

5.Сдача и приемка результатов работ.

5.1. После окончания работ над этапом, Подрядчик представляет Заказчику:
- отчет о проделанной работе, подписанный Подрядчиком и заверенный печатью организации;
- акт сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) и счет на оплату, оформленные в установленном порядке, в 3-х экземплярах. При отсутствии замечаний  Заказчик подписывает акт и в течение 5-ти дней производит оплату по счету.
5.2. При наличии замечаний, Заказчик направляет Подрядчику их перечень. Подрядчик  обязуется устранить недостатки по замечаниям в согласованные с Заказчиком сроки.
5.3. После завершения работ в полном объеме в соответствии с настоящим муниципальным  контрактом Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости выполненных Работ (форма № КС-3), акт сдачи-приемки выполненных работ и счет на оплату (в 3-х экземплярах).
5.4.  Заказчик осуществляет проверку выполненных по настоящему муниципальному контракту  Работ и проводит необходимые согласования. При наличии замечаний, Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и производит окончательный расчет в течении 5-ти дней срок путем оплаты по счету. 

6.Порядок расчетов

6.1. Подрядчик выставляет Заказчику счет об оплате фактически выполненных Работ в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания акта приемки- передачи выполненных   работ.
6.2.Расчет осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика.
6.3.Оплата выполненных объемов Работ производится после  сдачи результатов Работ   Заказчику, оформленных по форме№КС-3 «Справке о стоимости выполненных работ и затрат», составленной на основании формы №КС-2 «Акта приёмки выполненных работ» в течение 3-х банковских дней.
7.Ответственность сторон

7.1.	В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом , Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства , предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки(штрафа, пеней) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ( штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.                                                                                                     
Применение штрафных санкций не освобождает Подрядчика от выполнения принятых им на себя обязательств.
7.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки(штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств неодолимой силы (форс-мажор), Наступление указанных обстоятельств должно быть подтверждено документально.
7.7.	В случае выполнения Работ ненадлежащего качества, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя :
- соразмерного уменьшения  цены;
- безвозмездного устранения недостатков выполненных Работ в 10-дневный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков выполненных Работ.
7.8.	В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков,  которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков)  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возврата уплаченной за выполнение Работ денежной суммы в срок, указанный в уведомлении о расторжении контракта.
7.9.  В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего контракта (пп. 7.7.), последний считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении о расторжении контракта.
7.10. Заказчик вправе отказаться от оплаты выполнения Работ, не соответствующих требованиям, установленным законодательством для определения качества выполненных работ или настоящим контрактом.
7.11. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

8. Форс-мажор.

8.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной в статье 7 настоящего Контракта, если невозможность выполнения обязательств возникла в силу наступления непредвиденных (форс-мажорных) обстоятельств, в том числе: войны, стихийных бедствий, забастовок, постановлений Правительства, указов Президента, нормативных актов других органов власти и управления.
В случае непредвиденных и независящих от Подрядчика обстоятельств непреодолимой силы форс-мажора (пожар, наводнение, забастовка, война, запретительные акты государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего контракта) срок выполнения работ по Контракту соразмерно отодвигается на время этих обстоятельств, если эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
8.2. Подрядчик обязан в течение 5-ти дней известить в письменной форме Заказчика о начале и окончании действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению Контракта и приложить документы, подтверждающие наступление указанных обстоятельств.                                           

9.Расторжение Контракта.

          9.1.Заказчик вправе расторгнуть Контракт и потребовать возмещения причинённых убытков в следующих случаях:
- задержки по вине Подрядчика начала выполнения работ более чем на 15 дней от даты установленной Контрактом;
- не обеспечения требуемого качества работ, если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в её результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены, либо являются неустранимыми;
- применения к Подрядчику актов и решений государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производства Работ.
            При этом Заказчик направляет Подрядчику письменное извещение о расторжении Контракта  заказным письмом с уведомлением о вручении, на которое Подрядчик обязан ответить в течение одного месяца с момента получения извещения о расторжении Контракта.
            При оставлении извещения без ответа, считается, что Подрядчик согласен на досрочное расторжение Контракта.
При расторжении Контракта  по совместному решению Заказчика и Подрядчика,  незавершен-
ные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость работ в объёме, определяемом актом сдачи приёмки выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.
       При наличии у Подрядчика не отработанного   аванса на момент расторжения Контракта, он обязан возвратить неиспользованный аванс на счёт Заказчика.        

10.Заключительные положения.

        10.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, но в любом случае в пределах сроков, установленных в п.1.2. настоящего Контракта.
10.2. Подрядчик обязан выполнить все дополнительные условия, данные им в конкурсном предложении.
10.3.  Все спорные вопросы, возникшие в процессе заключения, изменения,  имущественные споры, возникшие при нарушении исполнения контракта одной из сторон, Стороны решают путем переговоров. Переговоры могут проводиться непосредственно уполномоченными представителями Сторон с составлением протокола переговоров или посредством переписки, путем выставления претензий друг другу. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Владимирской области.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации и нормативными актами.          
10.5.   Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии.
10.6.  Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
         10.7. Стороны обязуются  извещать друг другу об изменениях своего юридического (почтового) адреса и других реквизитов в течение  3-х дней с даты их изменения.
10.8. Как неотъемлемая часть настоящего Контракта, к нему прилагаются:
- приложение №1- протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе № 129-Р от 30 мая 2008 года;
- приложение №2 – календарный план производства работ  к муниципальному контракту;
                               
11. Юридические адреса и  банковские реквизиты сторон.

Подрядчик : 	 

Заказчик :          Администрация муниципального образования  
                                сельское поселение Горкинское            _
                             Киржачский район
	  601035 п.Горка,ул.Свобода ,д.1,Киржачский район ,Владимирской области
                                    ИНН 3316012505 ,КПП 331601001, л/сч 03303004332 в Киржачском отделении УФК 
  	 по Владимирской области (ОФК 09 )р/сч 40204810100000000059 ГШФКЦ ГУ Банк             
	 России по Владимирской области, г.Владимир БИК 041708001
Заказчик:

Администрация муниципального образования 
 сельского поселения Горкинское Киржачский район

___________________	М.В.Диндяев
	(Подпись)			(Ф.И.О.)
М.П.			Подрядчик:    

_________________________________________
	(Подпись)			(Ф.И.О.)
М.П.			

                                                                                       «УТВРЕЖДАЮ»
                                                                    Глава сельского поселения Горкинское 
	 Диндяев М.В..

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Дефектов и намеченных работ по дорожному покрытию д.Семеновская , ул.Центральная 
П.п	Наименование работ	  Ед.изм.	Кол.-во	
1

	Устройство основания из
щебня	М2

	952,0

	

	Подписи: Диндяев М.В.
                                              Давыдов Е.И.
	Петрова В.Д.