ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении запроса котировок 
	
Наименование пункта	Текст пояснений	
Муниципальный заказчик 	Муниципальное образование сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области	
Место нахождения, почтовый адрес	601035, Владимирская область, Киржачский район, п.Горка, ул. Свобода, д. 1	
Контактный телефон	(49237) 7-80-38	
Адрес электронной почты	-	
Контактное лицо	Диндяев Михаил Валерьевич	
Официальный сайт в сети «Интернет»	www.kirzhach.da.ru.
	
Источник финансирования заказа	Средства областного бюджета	
Форма котировочной заявки	Приложение № 1	
Предмет муниципального контракта (наименование, характеристика и объем выполняемых работ)	Установка  фонарей уличного освещения в количестве 13 штук согласно требованиям к предмету муниципального контракта (Приложение № 2) 	
Место выполнения работ	Владимирская область, Киржачский район, сельское поселение Горкинское - согласно приложению № 2 (Требования к предмету муниципального контракта)	
Сроки (периоды)  выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта по 31 мая 2009г.	
Сроки  и условия  оплаты выполнения работ	Безналичный расчет, без аванса, оплата в рублях РФ, окончательный расчет в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта  о приемки выполненных работ и выставления счета на оплату работ по формам № КС-2 «Акта о приемки выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затра»т», путем перечисления денежных средств на банковский счет подрядчика.	
Максимальная цена контракта	  131 365 (сто тридцать одна тысяча триста шестьдесят пять) рублей  с учетом НДС, расходов на страхование, оплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также всех затрат, необходимых для выполнения работ в полном объеме. Цена контракта остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении  всего срока исполнения контракта.	
Место подачи котировочных заявок	Муниципальное образование сельское поселение Горкинское Киржачского района	
Адрес	601035, Владимирская область, Киржачский район, п.Горка, ул. Свобода, д. 1, приемная администрации	
Срок  подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок	с «28» апреля  2009г. по «5» мая 2009.       до 10-00 часов по московскому времени	
Срок подписания муниципального контракта	Не ранее  чем через семь дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.	

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и предоставление Вами котировочной заявки не накладывает на стороны какие-либо дополнительные обязательства.

Приложение №1
к извещению о проведении 
запроса котировок

На бланке организации
Дата, исходящий номер	В администрацию муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района
601035, Владимирская область, Киржачский район, п.Горка, ул. Свобода, д. 1	

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

		              «___» _____________ 2009 г.

_____________________________________________________________________________________
          наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для                             юридического лица);  ФИО, паспортные данные место жительства (для физ. лица)
_____________________________________________________________________________________
банковские реквизиты участника размещения заказа
_____________________________________________________________________________________
ИНН налогоплательщика
_____________________________________________________________________________________номер контактного телефона и адрес электронной почты
в лице______________________________________________________________________________,
              указать должность, ФИО руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)

изучив Извещение о проведении запроса котировок от «___»  _________________2009 года, подтверждает готовность заключить и исполнить муниципальный контракт с муниципальным заказчиком _____________________________________________________ на условиях, указанных в извещении о запросе котировок, и подтверждает намерение поставить в _________________________________________ следующие товары, работы, услуги:
         указать наименование организации 

Наименование и характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цена товара, работы, услуги (с указанием сведений о включенных ( невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): ________________________________________________

С условиями доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в извещении о запросе котировок,  согласны.

Руководитель		________________________	
М.П.	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Главный бухгалтер		________________________	
	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Приложение №2
к извещению о проведении 
запроса котировок

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Места установки фонарей уличного освещения по муниципальному образованию сельское поселение Горкинское:

	п. ГОРКА

1.	УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ, Д. 7
2.	УЛ. БОЛЬНИЧНА,  Д. 27
3.	УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 40
4.	УЛ. СВОБОДА. Д. 28-Б
5.	УЛ. СВОБОДА – ПОЧТА
6.	УЛ. СВОБОДА. Д. 30
7.	УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 23
8.	УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 26
9.	УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.7

          Д.  ВАСИЛЕВО

10.	Д. 4.(ВАСИЛЬКИН)
11.	Д. 15 (СНОПКОВЫ)
12.	Д. 21 (ПЕРЕКРЕСТОК)
13.	Д. 35 

№
п/п	Наименование показателя
	Требуемое значение
	
1.	Наименование работ	Установка  фонарей уличного освещения согласно списка, указанного выше.	
2.
	Объем  выполняемых работ 	 13 штук	
3. 	Требования к качеству выполняемых работ	Выполнение работ  согласно сметной документации ( сметная документация находится у заказчика и предъявляется по требованию) ,  согласно  действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН)
Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать сметной документации, ГОСТ, ТУ и другим нормативным документам.	
	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной документации, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Выполнение работ  согласно сметной документации,  согласно  действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН)
	
4.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	Подрядчик принимает на себя  обязательства обеспечить  соблюдения правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении работ.	
5	Срок и объем предоставления гарантий качества работ	Срок предоставления гарантии качества работ не менее 1 года   при 100% объеме гарантии качества 	
5.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Сдача окончательного результата работы и ее приемка оформляется Актом  о приемке выполненных работ	
6.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ  требованиям заказчика. (указываются показатели в соответствии с  действующим законодательством)	Наличие лицензии  на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственными стандартами на весь  комплекс работ.
Выполнение работ силами и средствами Подрядчика, из материалов Подрядчика	

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №
на выполнение работ  для нужд муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области

            						      	«__» ____________ 2009 г.	

Администрация муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области	
                       
в лице главы поселения Диндяева  Михаила Валерьевича, действующего на основании Устава. , именуемый в дальнейшем Заказчик, и ______________________________________________________________, в лице___________________________________ ______________________действующего на основании_______________________________   , именуемый в дальнейшем Подрядчик, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь ст. 763 - 768 ГК РФ, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд Киржачского района путем проведения запроса котировок – протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок N ______ от __________________ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ __________________________________в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
1.3. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются дополнительным соглашением.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________руб. с учетом НДС, который составляет ___%, или _______руб., и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.
2.4. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение _____ рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (приложение к Контракту).
3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.
                 
  4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.
4.1.Подрядчик обязан:
4.1.1.Качественно   выполнять работы,   предусмотренные   п.   1.1. Контракта на основании действующих строительных, санитарных и других норм, в том числе и природоохранных и в рамках действующего законодательства Российской Федерации
4.1.2.Представлять Муниципальному заказчику акты сверки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, сметы, калькуляции.
4.1.3. Срок предоставления гарантии качества на выполненные по настоящему контракту Подрядчиком работы - _____. Объем предоставления гарантий качества- ____на весь объем работ.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1.  Заключать договоры с субподрядчиками с письменного согласия Заказчика.
4.2.2. Получать   от  Муниципального Заказчика  информацию, разъяснения и указания, касающиеся выполнения работ по настоящему контракту. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1.  Муниципальный Заказчик обязуется:
5.1.1 Своевременно оплачивать работы по настоящему Контракту.
5.1.2.Принять выполненные Подрядчиком   работы,    либо    предоставить мотивированный отказ от приёмки   выполненных   работ,   с   указанием недостатков и сроков их устранения, после осуществления приемки выполненных работ.
5.2.   Муниципальный Заказчик имеет право:
5.2.1.Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.
5.2.2.	 Контролировать использование средств, предусмотренных на выполнение работ, приобретение материалов;
5.2.3.	В случае   ненадлежащего   исполнения   Подрядчиком   своих обязательств по контракту отказаться от его исполнения, письменно предупредив Подрядчика не менее, чем за 2 недели и  уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части выполненной работы.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

6.1. Подрядчик гарантирует, что работы выполнены в  соответствии со строительными нормами и правилами. Подрядчик несет ответственность  за недостатки (дефекты), обнаруженные  в пределах гарантийного срока.
6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты в выполненной работе, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным Заказчиком сроки.
Для участия в составлении акта, фиксирования дефектов, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального Заказчика. Гарантийный  срок в этом случае продлевается соответственно  на период устранения дефектов.
6.3. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Муниципальный Заказчик составляет односторонний акт. 

7. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

    7.1.     Предусмотренные     настоящим    Контрактом    работы
осуществляются в полном соответствии с _____________________________________________________________________________________
                                                            (ТУ и другие документы,
_____________________________________________________________________________________
                               утвержденные или согласованные в установленном порядке, их номера и даты)

7.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.
7.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение ___ рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными сторонами.
9.2. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону.
9.3. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо и другие условия выполнения работ.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения взятых на себя обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, установленных пунктом 3.1 настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Муниципальному Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее ЦБ РФ) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения  срока исполнения обязательств.
 Сумма пени удерживается Муниципальным заказчиком при окончательном расчете за выполненные работы с Подрядчиком.  
10.3. За задержку устранения дефектов в выполненных по настоящему контракту работах, обнаруженных  как во время приемки-сдачи выполненных работ, так и в период гарантийного срока, установленных двусторонним актом сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом Муниципального Заказчика, Подрядчик уплачивает Муниципальному Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения  срока исполнения обязательств.
10.4. В случае обнаружения недостатков при приемке выполненных работ Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере ______% от общей цены муниципального контракта.
10.5. В случае просрочки исполнения Муниципальным Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения  срока исполнения обязательств.
10.6. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.
10.7.Подрядчик   несет   ответственность   за   ненадлежащее   качество
предоставленных им материалов и оборудования, а также несет риск их случайной
гибели или повреждения. В случае выполнения работ из материалов ненадлежащего качества Подрядчик по требованию Муниципального Заказчика обязан заменить их на материалы надлежащего качества.
10.8.Муниципальный Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:
10.8.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа.
10.8.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства.
10.8.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
10.8.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.
11.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в арбитражном суде Владимирской области.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Срок действия Контракта устанавливается с _______ 200__ г. по ___________ 200__ г.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:  Администрация муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области 
601035, Владимирская область, Киржачский район, п.Горка, ул. Свобода, д. 1
л/с 03283006460 в Киржачском отделении УФК по Владимирской области
расчетный счет: 40204810200080000021 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир
БИК 041708001
ИНН/КПП  3316012505 / 331601001

ПОДРЯДЧИК: _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Настоящий Контракт составлен в ___________ экземплярах, каждый экземпляр содержит ____ листов.
Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:	
Администрация муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области		
		
    __________________             Диндяев М.В.	    ________________                  _____________	
                (подпись)                                               (ФИО)	              (подпись)                                                 (ФИО)	
		
М.П.	М.П.	

Приложение
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от "_" ______ 200_ г. N ___

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по _________________________________________________________

N п/п
этапа
работ	Наименование   
видов работ   	Сроки выполнения
(начало -    
окончание)   	Стоимость 
работ   
без НДС  
(тыс. руб.)	Стоимость 
работ   
с НДС   
(тыс. руб.)	

					

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:	
Администрация муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области		
		
    __________________             Диндяев М.В.	    ________________                  _____________	
                (подпись)                                               (ФИО)	              (подпись)                                                 (ФИО)	
"___" ________ 200  г.	"___" ________ 200  г.	
		
М.П.	М.П.