ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении запроса котировок 
	«9» сентября 2008г.
Наименование пункта	Текст пояснений	
Муниципальный заказчик 	Администрация Киржачского района	
Место нахождения, почтовый адрес	601010 , Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина д.7.	
Телефон	(49237) 2-09-71, 2-01-77	
Адрес электронной почты	e-mail: kirgr@avo.ru, info@kirzhach.su
	
Контактное лицо	Санникова Надежда Анатольевна, зав.отделом по экономике и прогнозированию.	
Официальный сайт в сети «Интернет»	www.kirzhach.da.ru.
	
Источник финансирования заказа	Средства бюджета муниципального района	
Форма котировочной заявки	Приложение № 1	
Предмет муниципального контракта (наименование, характеристика и количество  поставляемых товаров)	Поставка бензина Аи-95 в количестве 11 600 литров – согласно требованиям к предмету муниципального контракта (Приложение № 2)	
Место доставки поставляемого  товара	АЗС на территории Владимирской области.
Самовывоз.	
Сроки (периоды)  поставок товара	4 квартал 2008 г.	
Сроки  и условия  оплаты поставок товара	По факту поставки, безналичный расчет с отсрочкой платежа до 15 числа месяца следующего за расчетным, оплата в рублях РФ  при наличии оформленных документов – контракт, счет,  накладная, счет-фактура..	
Максимальная цена контракта	300 000 (триста  тысяч) рублей – с учетом  НДС.
Цена контракта остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта.	
Место подачи котировочных заявок	Комитет по управлению муниципальным имуществом   администрации Киржачского района	
Адрес	601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 30	
Адрес электронной почты	e-mail: kirgr@avo.ru	
Контактный телефон/факс	(49237) 2-34-74 / 2-01-19	
Контактное лицо	Объедков Владимир Сергеевич	
Срок  подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок	С 09 сентября  2008 г. по 18  сентября  2008 г.  10-00 часов по московскому времени	
Срок подписания муниципального контракта	Не ранее  чем через пять дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 	
Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и предоставление Вами котировочной заявки не накладывает на стороны какие-либо дополнительные обязательства.

Приложение №1
к извещению о проведении 
запроса котировок

На бланке организации
Дата, исходящий номер	В единую комиссию по размещению заказов на поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района, каб. № 30	

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

		              «___» _____________ 2008 г.

_____________________________________________________________________________________
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);  ФИО, паспортные данные место жительства (для физ. лица)

_____________________________________________________________________________________
банковские реквизиты участника размещения заказа
_____________________________________________________________________________________
ИНН налогоплательщика
_____________________________________________________________________________________номер контактного телефона и адрес электронной почты
в лице______________________________________________________________________________,
                                         указать должность, ФИО руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)

изучив Извещение о проведении запроса котировок от ___  _________________2008 года, подтверждает готовность заключить и исполнить муниципальный контракт с муниципальным заказчиком ____________________ на условиях, указанных в извещении о запросе котировок, и подтверждает намерение поставить следующие товары, работы, услуги:

Наименование и характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цена товара, работы, услуги (с указанием сведений о включенных ( невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

С условиями доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в извещении о запросе котировок,  согласны.

Руководитель		________________________	
М.П.	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Главный бухгалтер		________________________	
	(подпись)	(Ф.И.О.)	
Приложение №2
к извещению о проведении 
запроса котировок

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

№№
п/п	Наименование показателя
	Требуемое значение
	
1	2	3	
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору продукции 	Бензин Аи – 95
Код по ОКП 02 51127	
2.	Количество товара (шт, кг и т.д.)	11 600 литров	
3.	Функциональные ( потребительские свойства) и качественные характеристики товара	Октановое число 95. Соответствие нормам государственных стандартов	
3.1.	Срок годности. Гарантийный срок. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания	Согласно ГОСТ	
3.2.	Требования к хранению	Хранение должно соответствовать установленным нормам и правилам	
4.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие требованиям ГОСТ Р51105-97 с изменениями 1-4	

Проект
Муниципальный контракт № _____
поставки нефтепродуктов (бензина)

г. Киржач	                           «___»_____________2008 г.

Наименование организации ______________________________________________ (основной государственный регистрационный номер __________________), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________________ и  администрация Киржачского района Владимирской области,  именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице главы Киржачского района Старовойтова Владимира Гавриловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок _________________ N _______________ от ________________ г. , с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», руководствуясь ст.ст.525-532 ГК РФ, заключили настоящий муниципальный контракт (далее –контракт) о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ

Топливная карта (ТК) - пластиковая карта, принимаемая Оборудованием на АЗС Поставщика, являющаяся средством для идентификации Держателя ТК, средством учета отпуска нефтепродуктов.
Держатель ТК – Заказчик по настоящему контракту.
Предъявитель ТК – лицо, пользующееся ТК, приобретенной Заказчиком по настоящему контракту, для получения нефтепродуктов с АЗС Поставщика.
АЗС - автозаправочная станция, принадлежащая Поставщику на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды или на ином вещном праве, оснащенная Оборудованием.
Оборудование - специальные технические и программные средства на АЗС Поставщика, предназначенные для совершения операций с ТК.
Терминальный чек - бумажный документ, формируемый Оборудованием по факту отпуска нефтепродуктов Держателю ТК, фиксирующий все осуществленные параметры проведенной операции.
Кассовый чек  - фискальный бумажный документ, формируемый фискализированным кассовым аппаратом или фискальным регистратором АЗС.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.	Поставщик обязуется поставить с АЗС, расположенных на территории Владимирской области (оснащенных Оборудованием) по ТК, а Заказчик принять и оплатить автомобильный бензин Аи-95 (далее – продукция или товар) в количестве 11600 литров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
1.2.Топливные карты выдаются Поставщиком без взимания платы.

2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ

2.1.	Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать
стандартам (ГОСТу или техническим условиям завода-изготовителя), указанным   в
паспорте и (или) сертификате соответствия.
2.2.	Сдача и приёмка продукции по количеству производится в месте отпуска.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1.	Отчетным периодом (расчетным месяцем) поставки является календарный месяц.
3.2.	Поставка продукции производится путем отпуска нефтепродуктов с АЗС Поставщика предъявителям ТК и подтверждается выдачей терминального чека.
Кассовые чеки, выданные предъявителю ТК при осуществлении передачи нефтепродуктов по настоящему контракту, не являются документами, определяющими цену нефтепродуктов, а подтверждают количество переданных нефтепродуктов.
Поставщик оформляет накладные по форме ТОРГ-12 за отчетный месяц, в котором осуществлялась поставка. Поставщик предоставляет Заказчику в течение пяти дней по окончании отчетного месяца накладные. Заказчик в течение 5 дней возвращает Поставщику вторые экземпляры накладных, подписанных уполномоченным лицом и заверенных в установленном порядке.
Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции и моментом перехода права собственности на продукцию к Заказчику считается дата получения продукции предъявителем ТК, после чего риск случайной гибели или порчи продукции переходит на Заказчика.
3.3.	Заказчик самостоятельно (по полученным терминальным чекам или с
помощью Оборудования) отслеживает остаток лимита денежных средств на  ТК.
3.4.	При исчерпании денежного лимита, отпуск продукции по ТК
прекращается.
3.5.	Заказчик вправе продлить действие ТК или увеличить денежный лимит по ТК своевременным оформлением Заявки в адрес Заказчика. 
3.6.	При наличии просроченной задолженности за ранее поставленную продукцию Поставщик имеет право приостановить отпуск нефтепродуктов Заказчику по топливным картам.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

4.1. Цена договора устанавливается в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «   »-------------------2008 года №---------и  включает в себя цену поставляемого Товара, с учетом НДС, пошлин, сборов, налогов, а также все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего муниципального контракта.
      4.2. Цена единицы поставляемой продукции не может превышать цену единицы продукции в рублевом эквиваленте на момент объявления  результатов запроса котировок на размещение заказа на поставку бензина для муниципальных нужд и фиксируется до полной выборки бензина. Цена муниципального контракта является фиксированной без дополнительной индексации на протяжении срока действия настоящего контракта.
4.3. Оплата товара по настоящему муниципальному контракту производится  заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями в следующем порядке:
4.4.	Оплата поставленной продукции производится Заказчиком  в срок до 15 числа месяца, следующего за расчетным. При этом Поставщик в течение 5 (пяти) дней с даты окончания отчетного периода (конец месяца) выписывает Заказчику счет-фактуру в установленном порядке и представляет Заказчику   соответствующие накладные. 
4.5.Моментом оплаты считается дата перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.
 4.6.Поставка продукции не производится при наличии у контрагента просроченной  задолженности за поставленную в предыдущем месяце продукцию.
4.7.В платежных поручениях на оплату Заказчик  указывает номер настоящего контракта, дату его заключения, номер счета.
4.8.Поставщик по окончании отчетного месяца направляет Заказчику акт
сверки расчетов, которые Заказчик обязан в течение
5 дней с даты получения подписать, скрепить печатью и представить
Поставщику. Если в отчетном месяце поставки не производились и расчеты не осуществлялись, то по окончании этого месяца указанные документы не оформляются.
По окончании срока действия настоящего контракта Поставщик направляет Заказчику акт сверки расчетов по настоящему контракту, который Заказчик обязан в течение 10 дней с даты получения надлежаще подписать, скрепить печатью и представить Поставщику, а также оформляется акт об исполнении контракта, в котором указывается, что все обязательства по контракту выполнены.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.
5.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Контрактом сроки проверку продукции по количеству и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).
5.1.3.При утрате ТК незамедлительно письменно сообщить об этом Поставщику.
5.2. Поставщик обязан:
5.2.1. Передать Заказчику продукцию на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.2.2. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида продукции, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.4. Устранять недостатки продукции в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком.
Расходы, связанные с устранением недостатков продукции  несет Поставщик.
5.2.5. По требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта.
5.2.6. Предоставлять Заказчику бензин надлежащего качества, соответствующий ГОСТу и ТУ. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.
5.2.7. При утрате Заказчиком ТК, заблокировать работу по ней в течение 24 часов с момента получения письменного извещения Заказчика. В случае утраты или повреждения ТК ,Поставщик обязуется безвозмездно предоставить новую ТК в течение 3 рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика.
5.2.8.Гарантировать срок эксплуатации ТК в течение срока действия настоящего контракта с момента получения Заказчиком  топливных карт.
5.2.9.Своевременно письменно информировать Поставщика об изменении своего адреса, почтовых реквизитов, контактных телефонов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком  обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки , если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
6.4. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:
6.4.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа.
6.4.2. В случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или принятия арбитражным судом решения о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
6.4.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6.4.4. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
6.4.5.В случае установления нахождения имущества Поставщика под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
6.5. В случае несоблюдения условий поставки продукции Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской  Федерации  за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту.
6.6. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств. 
        6.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7 . ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, претензии и разногласия, возникающие между сторонами при исполнении настоящего контракта или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
7.2.  Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по муниципальному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении настоящего контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения  контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
7.4.В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Владимирской области.

8.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение  Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить(форс-мажор).
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту, но в любом случае по 31.12.2008 года , в части взаимных расчетов - до полного их завершения.
9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно при письменном согласии обеих сторон. 
9.3. При подписании настоящего контракта Поставщик должен представить Заказчику надлежащим образом заверенные копии свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, устава, документ, подтверждающий полномочия руководителя и лица, подписавшего контракт,  сообщить свои почтовые, платежные реквизиты, статистические коды, юридический адрес, наименование, и прочие данные, необходимые для оформления контракта. 
9.4.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
          9.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
9.7.Приложения у настоящему контракту: Форма заявки на создание  лимита по топливным картам.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК: 
Юридический адрес		
код ОКПО / ОКВЭД /ОКАТО		
ИНН / КПП		
	
Почтовый адрес		
код ОКПО / ОКВЭД 		
тел. / факс		
р/сч  /  к/сч		
БИК 		
ИНН / КПП		
Наименование банка		

ЗАКАЗЧИК:  Администрация Киржачского района 
Юридический адрес	601010 Владимирская область, г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7	
Почтовый адрес	601010 Владимирская область, г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7	
код ОКПО / ОКВЭД 	04023742/75.11.31	
адрес эл. почты, тел./ факс	kirgr@avo.ru, info@kirzhach.su 
тел. (49237)2-03-88	
р/сч / к/сч	Лицевой счет 03303004082 в  отделении по Киржачскому району УФК по  Владимирской
области, расчетный  счет  отделения  федерального  казначейства № 40204810100000000059  	
БИК 	041708001	
ИНН / КПП	3316300581/331601001	
Наименование банка	ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области 
г.Владимир	
почтовый адрес банка	600000, ВЛАДИМИР, УЛ.ГОГОЛЯ,10	

          ПОСТАВЩИК                                                                                           Заказчик

                                                                                             Глава Киржачского района

__________________ / ФИО /                                        __________________ / В.Г. Старовойтов/

Приложение № 1
к муниципальному контракту 
поставки нефтепродуктов № ____
от «____» _____________ 200_ года

Заявка на создание лимита по топливным картам 

В соответствии с муниципальным контрактом № ___ от «_____»_____________ 200_ г.  между администрацией Киржачского района и ___________________________________________ прошу Вас обеспечить пополнение лимита топливных карт со следующими параметрами:

Заполняется заказчиком:

Суточный лимит нефтепродуктов Клиента в размере ___________________  рублей (не может быть нулевым)
№
п/п	Параметры карт	Общий лимит поставки (отпуска) нефтепродуктов по карте, руб.	Примечание	
	вид топлива 	суточный лимит, руб.			

					

					

					
					
Всего карт:					
Общий лимит поставки по всем картам:					

Цена за единицу продукции, руб., в т.ч. НДС	По цене _______________________ (наименование организации).

Заполняется Поставщиком:
Срок действия лимита с «____» _______________ 200_ г. по «____» ________________200_ г.

Руководитель (заказчик) ______________________ /__________________________/

Исполнитель (заказчик) _____________________ /_____________________/ тел: ________________